travaux de modification de la distribution et de l'adduction du réservoir de Crolles 14000 Published by Tenders Electronic Daily

travaux de modification de la distribution et de l'adduction du réservoir de Crolles 14000

Application deadline

12.09.2022, 12:00 hour

Procedure

Restricted procedure

Order type

Construction contract

Main CPV code
  • Pipelaying construction work
    45231110-9
Language

French

Contracting authority / owner

le Grésivaudan
390 rue Henri Fabre
38926 Crolles
France
Tel.: +33 476080457
Fax: +33 476088561
E-Mail: zamira@le-gresivaudan.fr
Website: http://www.le-gresivaudan.fr

assignment

le Grésivaudan souhaite engager des travaux de modification de la distribution et de l'adduction du réservoir de Crolles 14000.Les travaux actuellement identifiés en phase Avp sont déclinés dans la note récapitulative du programme, jointe au présent dossier de candidature.La présente procédure restreinte se décompose en 2 phases :- une phase de candidature (Phase 1) au terme de laquelle les candidats admis à présenter une offre seront sélectionnés selon les niveaux minimaux de capacités énoncés à l'article 8-1 du règlement d ela consultation ;- une phase d'offre (Phase 2), comprenant une visite obligatoire, au terme de laquelle le marché sera attribué au soumissionnaire dont l'offre est jugée la plus économiquement avantageuse sur la base des critères de jugement des offres précisés à l'article 8-2 du présent règlement
le Grésivaudan souhaite engager des travaux de modification de la distribution et de l'adduction du réservoir de Crolles 14000.Les travaux actuellement identifiés en phase Avp sont déclinés dans la note récapitulative du programme, jointe au présent dossier de candidature.La présente procédure...
Show more

Description of procurement /scope of services

le Grésivaudan souhaite engager des travaux de modification de la distribution et de l'adduction du réservoir de Crolles 14000.Les travaux actuellement identifiés en phase Avp sont déclinés dans la note récapitulative du programme, jointe au présent dossier de candidature.La présente procédure restreinte se décompose en 2 phases :- une phase de candidature (Phase 1) au terme de laquelle les candidats admis à présenter une offre seront sélectionnés selon les niveaux minimaux de capacités énoncés à l'article 8-1 du règlement d ela consultation ;- une phase d'offre (Phase 2), comprenant une visite obligatoire, au terme de laquelle le marché sera attribué au soumissionnaire dont l'offre est jugée la plus économiquement avantageuse sur la base des critères de jugement des offres précisés à l'article 8-2 du présent règlement
le Grésivaudan souhaite engager des travaux de modification de la distribution et de l'adduction du réservoir de Crolles 14000.Les travaux actuellement identifiés en phase Avp sont déclinés dans la note récapitulative du programme, jointe au présent dossier de candidature.La présente procédure...
Show more

Others CPV Codes
  • Works related to water-distribution pipelines
    45232150-8
  • Water-main refurbishment construction work
    45232151-5
Project adress

réservoir 14000 38920 - crolles

France-Crolles: Travaux de pose de conduites

2022/S 156-446528

Avis de marché

Travaux

Base juridique:
Directive 2014/24/UE

Section I: Pouvoir adjudicateur

I.1)Nom et adresses
Nom officiel: le Grésivaudan
Numéro national d'identification: 20001816600245
Adresse postale: 390 rue Henri Fabre
Ville: Crolles
Code NUTS: FRK24 Isère
Code postal: 38926
Pays: France
Courriel: zamira@le-gresivaudan.fr
Téléphone: +33 476080457
Fax: +33 476088561
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.le-gresivaudan.fr
Adresse du profil d’acheteur: http://www.le-gresivaudan.fr
I.3)Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: http://www.le-gresivaudan.fr
Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: http://www.le-gresivaudan.fr
I.4)Type de pouvoir adjudicateur
Autorité régionale ou locale
I.5)Activité principale
Services généraux des administrations publiques

Section II: Objet

II.1)Étendue du marché
II.1.1)Intitulé:

travaux de modification de la distribution et de l'adduction du réservoir de Crolles 14000

Numéro de référence: 22057bra00
II.1.2)Code CPV principal
45231110 Travaux de pose de conduites
II.1.3)Type de marché
Travaux
II.1.4)Description succincte:

le Grésivaudan souhaite engager des travaux de modification de la distribution et de l'adduction du réservoir de Crolles 14000.Les travaux actuellement identifiés en phase Avp sont déclinés dans la note récapitulative du programme, jointe au présent dossier de candidature.La présente procédure restreinte se décompose en 2 phases :- une phase de candidature (Phase 1) au terme de laquelle les candidats admis à présenter une offre seront sélectionnés selon les niveaux minimaux de capacités énoncés à l'article 8-1 du règlement d ela consultation ;- une phase d'offre (Phase 2), comprenant une visite obligatoire, au terme de laquelle le marché sera attribué au soumissionnaire dont l'offre est jugée la plus économiquement avantageuse sur la base des critères de jugement des offres précisés à l'article 8-2 du présent règlement

II.1.5)Valeur totale estimée
II.1.6)Information sur les lots
Ce marché est divisé en lots: non
II.2)Description
II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
45232150 Travaux relatifs aux conduites d'alimentation en eau
45232151 Travaux de remise à neuf de conduites d'eau
II.2.3)Lieu d'exécution
Code NUTS: FRK24 Isère
Lieu principal d'exécution:

réservoir 14000 38920 - crolles

II.2.4)Description des prestations:

le Grésivaudan souhaite engager des travaux de modification de la distribution et de l'adduction du réservoir de Crolles 14000.Les travaux actuellement identifiés en phase Avp sont déclinés dans la note récapitulative du programme, jointe au présent dossier de candidature.La présente procédure restreinte se décompose en 2 phases :- une phase de candidature (Phase 1) au terme de laquelle les candidats admis à présenter une offre seront sélectionnés selon les niveaux minimaux de capacités énoncés à l'article 8-1 du règlement d ela consultation ;- une phase d'offre (Phase 2), comprenant une visite obligatoire, au terme de laquelle le marché sera attribué au soumissionnaire dont l'offre est jugée la plus économiquement avantageuse sur la base des critères de jugement des offres précisés à l'article 8-2 du présent règlement

II.2.5)Critères d’attribution
Critères énoncés ci-dessous
Critère de qualité - Nom: Compréhension des contraintes et enjeux, et organisation mise en place par le candidat pour y répondre / Pondération: 30
Critère de qualité - Nom: Délai d'exécution et pertinence du planning prévisionnel / Pondération: 20
Critère de qualité - Nom: Pertinence et qualité des fournitures / Pondération: 10
Prix - Pondération: 40
II.2.6)Valeur estimée
II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique
Durée en mois: 9
Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10)Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11)Information sur les options
Options: non
II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14)Informations complémentaires

Section III: Renseignements d’ordre juridique, économique, financier et technique

III.1)Conditions de participation
III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession
Liste et description succincte des conditions:

- Les conditions de participations sont fixées au règlement de consultation- copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire.- Formulaire Dc1, Lettre de candidature _ Habilitation du mandataire par ses co-traitants.(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)- formulaire Dc2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement.(disponible à l'adresse suivante : http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat)

III.1.2)Capacité économique et financière
Liste et description succincte des critères de sélection:

- Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels.- Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles

III.1.3)Capacité technique et professionnelle
Liste et description succincte des critères de sélection:

- Déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années.- Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants

Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s):

1- certification de qualification professionnelle Fntp 5111 ou équivalent. Le mandataire du groupement devra impérativement être l'entreprise disposant de la qualification professionnelle Fntp 5111.2- références de moins de 5 ans, pour les compétences suivantes (niveau minimal) :- travaux de pose de conduites d'eau potable de diamètre supérieur ou égal à 600 mm ;- travaux de tuyauterie en acier inoxydable de diamètre supérieur ou égal à 400 mm en chambre de vannes de réservoir ;- travaux de pose d'équipements hydrauliques de diamètre supérieur à 300 mm (vanne de régulation, débitmètre, etc.).Se référer à l'article 8-1 du règlement de la consultation - " capacité professionnelle minimale "3- capacité technique (niveau minimal)-moyens humains et matériels pour la réalisation des études ;- moyens humains et matériels pour les travaux de tuyauterie en acier inoxydable de diamètre supérieur ou égal à 400 mm en chambre de vannes de réservoir ;- moyens humains et matériels pour la pose de canalisations d'eau potable sous pression de diamètre supérieur ou égal à 600 mmle candidat précisera les moyens dont il dispose pour réaliser les travaux objets du marché

Section IV: Procédure

IV.1)Description
IV.1.1)Type de procédure
Procédure restreinte
IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8)Information concernant l’accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
IV.2)Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation
Date: 12/09/2022
Heure locale: 12:00
IV.2.3)Date d’envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
Date: 16/09/2022
IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
français
IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre
Durée en mois: 4 (à compter de la date limite de réception des offres)

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.1)Renouvellement
Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.3)Informations complémentaires:

les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée.Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur http://www.le-gresivaudan.fr -

VI.4)Procédures de recours
VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
Nom officiel: tribunal administratif de Grenoble
Adresse postale: 2 Place de Verdun
Ville: Grenoble
Code postal: 38022
Pays: France
Courriel: greffe.ta-grenoble@juradm.fr
Téléphone: +33 476429000
Fax: +33 476422269
VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
Nom officiel: tribunal administratif de Grenoble
Adresse postale: 2 Place de Verdun
Ville: Grenoble
Code postal: 38022
Pays: France
Courriel: greffe.ta-grenoble@juradm.fr
Téléphone: +33 476429000
Fax: +33 476422269
VI.4.3)Introduction de recours
Précisions concernant les délais d'introduction de recours:

-Référé précontractuel prévu aux articles L.551-1 àl.551-12 du Code de justice administrative (Cja), et pouvant être exercé avant la signature du contrat.- référé contractuel prévu aux articles L.551-13 à L.551-23 du Cja, et pouvant être exercé dans les délais prévus à l'article R. 551-7 du Cja ;-Recours de pleine juridiction ouvert aux concurrents évincés, et pouvant être exercé dans les deux mois suivant la date à laquelle la conclusion du contrat est rendue publique : Recours en contestation de la validité du contrat dans un délai de deux mois à compter de l'accomplissement des mesures de publicité appropriées, dans les conditions prévues par l'arrêt du Conseil d'etat du 4 avril 2014, Département du Tarn et Garonne

VI.5)Date d’envoi du présent avis:
11/08/2022